СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер Генеральный директор
ООО «КомЭнерго» ООО «КомЭнерго»
_______Б.М. Киреев ________ А.В.Сидоров
«___»________ 201__ г.
Техническое задание
на выполнение работ по сервисному обслуживанию существующих станций обезжелезивания.
Описание объекта закупки: Проведение ежеквартального обслуживания станций обезжелезивания по 5 объектам.
-
|
Наименование работ и материалов
|
ед. изм.
|
кол-во
|
1.
|
Сервисное обслуживание станции обезжелезивания ВЗУ Брёхово.
|
шт.
|
1
|
2.
|
Сервисное обслуживание станции обезжелезивания.
|
шт.
|
4
|
3.
|
Экспресс анализ очищенной воды.
|
шт.
|
5
|
Место выполнения работ:
1) Объект №1: Московская область, Солнечногорский район, деревня Брехово, ВЗУ, станция обезжелезивания.
2) Объект №2: Московская область, Солнечногорский район, деревня Юрлово, ВЗУ, станция обезжелезивания.
3) Объект №3: Московская область, Солнечногорский район, поселок Санаторий Энергия, Котельная, станция обезжелезивания.
4) Объект №4: Московская область, Солнечногорский район, поселок санатория Мцыри, ВЗУ, станция обезжелезивания.
5) Объект №5: Московская область, Солнечногорский район, жилой комплекс Митино-дальнее , ВЗУ, станция обезжелезивания.
Территориальные границы выполнения работ:
Здание станции обезжелезивания;
Внутреннее помещение здания ВЗУ.
Внутреннее помещение здания котельной.
Внутреннее помещение здания ВЗУ.
Внутреннее помещение здания ВЗУ.
Сроки выполнения работ: не более 10 календарных дней с даты заключения контракта. Далее: ежеквартально, до окончания срока действия договора годового обслуживания.
Источник финансирования: собственные средства.
Форма, сроки и порядок оплаты работ, услуг: Оплата работ Заказчиком производится без аванса, по факту выполненных работ, оформленных актом о приемке выполненных работ КС-2 и справкой КС-3 (в случае изменения объема работ применяется ст. 95 ФЗ-44), представленной на основании утвержденной Заказчиком сметы, счетов-фактур представленных Заказчику, оформленными в установленном порядке.
Срок оплаты – в течение 10 рабочих дней с момента представления Подрядчиком указанных документов, проверенных и подписанных сторонами. Необходимые расходные материалы поставляются за счет Подрядчика. Оплата по контракту осуществляется по безналичному расчету платежными поручениями путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Подрядчика. В случае изменения расчетного счета Подрядчик обязан в течение 1 рабочего дня в письменной форме сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов расчетного счета.
Виды выполняемых работ: Выполнить работы в соответствии с утвержденными сметными расчетами и по согласованию с Заказчиком. Все работы должны проводиться с учетом перечисленных замечаний:
1) Сервисное обслуживание станции обезжелезивания ВЗУ Брехово.
В перечень сервисных работ должны включаться следующие работы:
а) Осмотр мест соединений на предмет подтеканий, при необходимости замена уплотнительных прокладок;
б) Сервисное обслуживание фильтра механической очистки (разборка, промывка, прочистка от механических примесей);
в) Проверка рабочих параметров станции;
г) Очистка рабочих форсунок;
д ) Выявление возможных неисправностей в работе станции.
2) Сервисное обслуживание станции обезжелезивания.
В перечень сервисных работ должны включаться следующие работы:
а) Осмотр мест соединений на предмет подтеканий, при необходимости замена уплотнительных прокладок.
б) Сервисное обслуживание фильтра механической очистки:
- разборка, промывка, прочистка от механических примесей.
в) Сервисное обслуживание аэратора воды:
- Разборка, прочистка от механических примесей узла распределения воздуха;
- Диагностика/настройка узла подачи/распределения воздуха;
- Диагностика/настройка электро-механической и электронных систем датчиков.
г) Сервисное обслуживание фильтра обезжелезивателя:
- Диагностика электро-механической и электронной систем управляющего клапана;
- Разборка, прочистка управляющего клапана от механических примесей;
- Настройка режимов работы управляющего клапана.
д) Сервисное обслуживание патронного фильтра:
- Разборка, прочистка колбы от механических примесей;
- Работы по замене картриджа.
е) Сервисное обслуживание УФ-лампы:
- диагностика системы питания и управления УФ лампы;
- настройка режимов работы;
- разборка, прочистка кварцевого кожуха от механических примесей;
- замена УФ-лампы 1 раз в год.
3) Экспресс анализ очищенной воды.
Окончательный список необходимых работ устанавливается Подрядчиком с учетом вышеперечисленных работ. Все выполняемые сервисные работы должны обеспечивать нормальный (бесперебойный) режим работы оборудования.
Условия выполнения работ: Подрядчик должен иметь разрешение на выполнение данных видов работ, а так же необходимое для этого оборудование, технику.
Все транспортные расходы, включая перевозку, доставку, транспортировку, разгрузку осуществляется силами, транспортом и за счет средств Подрядчика.
Во время проведения сервисных работ Подрядчик обязуется:
- согласовывать с Заказчиком, время и место проведения текущих работ.
- до выполнения работ согласовывать с Заказчиком, список необходимых материалов не входящий в договор обслуживания станций обезжелезивания.
Счет за израсходованные материалы выставляется после сервисного обслуживания, в объемах выполненных работ.
В стоимость работ входит:
- Все транспортные расходы;
- Работы по забору и проведению анализа питьевой воды.
Общие требования к выполнению работ (оказанию услуг):
Все материалы, используемые при сервисном обслуживании должны быть новыми (не бывшими в употреблении, не прошедшим ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств).
При выполнении работ Подрядчик должен выполнять требования действующих нормативных документов, СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда. Часть 1. Общие требования», а так же все необходимые инструкции по безопасности труда связанные с данными видами работ. Все работы производятся по наряду-допуску, с проведением целевого инструктажа по безопасности труда перед началом работ (работа на высоте).
Подрядчик обязан осуществить выполнение работ в последовательности, установленной нормативами и правилами для данного вида работ с соблюдением технологического процесса.
Требования по передаче Заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ (услуг):
- Ежеквартальный технический отчет с указанием выполненных работ и текущего состояния оборудования;
- Результаты анализа питьевой воды (ежеквартально).
Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ (услуг): в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ и иных нормативных правовых актов.
Порядок сдачи и приемки результатов работ: Приемка осуществляется лицом, уполномоченным заказчиком в соответствии с условиями контракта с проверкой количества и качества работ. Подрядчик предоставляет Заказчику акт о приемке выполненных работ.
Требования по сопутствующему монтажу поставленного оборудования, пусконаладочным работам на месте у Заказчика: не требуется.
Требования по техническому обучению Подрядчиком персонала Заказчика работе на подготовленных по результатам работ объектах: Краткий инструктаж для обслуживающего персонала.
Требования по объему гарантий качества работ: 100%
Требования по сроку гарантий качества на результаты работ: Сроки предоставления гарантий качества сервисных работ со дня подписания сторонами акта сдачи – приемки выполненных работ:
-
|
Наименование работ
|
Гарантийный срок
|
1.
|
Сервисное обслуживание станции обезжелезивания ВЗУ Брёхово.
|
1 год
|
2.
|
Сервисное обслуживание станции обезжелезивания.
|
1 год
|
Если в период гарантийной эксплуатации Объекта обнаружатся недостатки, препятствующие нормальной его эксплуатации, то Подрядчик обязан устранить их за свой счет (выезд на место, работы по устранению недостатков) и в согласованные с Заказчиком сроки. В случае невыполнения Подрядчиком гарантийных работ в установленные сроки, Заказчик имеет право привлечь стороннюю организацию для выполнения данных видов работ. Расходы, понесенные Заказчиком за привлечение сторонней организации, полностью возмещаются Подрядчиком. Гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков.
В случае повреждения и выхода из строя рабочего оборудования по вине Подрядчика в период гарантийной эксплуатации Объекта, то замена/ремонт оборудования полностью оплачиваются Подрядчиком.
Правовое регулирование приобретения и использования выполняемых работ: Споры, вытекающие из Контракта, разрешаются посредством переговоров сторон. При невозможности урегулирования споров сторон путем проведения переговоров, споры разрешаются Арбитражным судом Московской области.
Иные требования к работам и условиям их выполнения:
Риск случайной гибели или случайного повреждения Объекта, до приемки результатов работ Заказчиком несет Подрядчик.
Техническое задание составил:
Гл. энергетик ООО «КомЭнерго» М.В. Никишин
-
|
