«Контейнерный терминал «нутэп» «Утверждено» Генеральный директор ООО «нутэп»

Скачать 0.8 Mb.

Название	«Контейнерный терминал «нутэп» «Утверждено» Генеральный директор ООО «нутэп»
страница	7/8
Тип	Документы

rykovodstvo.ru > Руководство эксплуатация > Документы

1 2 3 4 5 6 7 8

Форма № 4.

4.3. Анкета Участника.

Приложение №3 к заявке на участие в

конкурентных переговорах

от «____»_____________ г. №__________
Открытые конкурентные переговоры на выполнение ___________________________

[указывается наименование конкурентных переговоров]

Участник: ________________________________

№ п/п	Наименование пункта	Сведения об участнике размещения заказа
1.	Полное и сокращенное наименование юридического лица, включающее организационно-правовую форму,
1.	либо Фамилия, имя, отчество участника размещения заказа – физического лица
2.	Место нахождения юридического лица:
	Почтовый адрес юридического лица (с указанием индекса):
	либо Сведения о месте жительства физического лица:
3.	Номер контактного телефона:
4.	Адрес электронной почты (при наличии)
5.	Регистрационные данные:
6.	Дата регистрации юридического лица /индивидуального предпринимателя,
6.	регистрирующий орган
7..	Дата включения в единый государственный реестр юридических лиц /индивидуальных предпринимателей (ЕГРЮЛ или ЕГРИП)
7..	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) юридического лица или индивидуального предпринимателя
8..	Паспортные данные участника размещения – физического лица
9.	Банковские реквизиты: Наименование обслуживающего банка Расчетный счет Корреспондентский счет Код БИК ИНН КПП
10.	Участники (акционеры) юридического лица – наименование, организационно-правовая форма всех учредителей, чья доля в уставном капитале превышает 10%, и доля их участия
11.	Срок деятельности (с учетом правопреемственности)
12.	Руководитель фирмы (Ф.И.О. полностью)
13.	Контактные телефоны (с указанием кода страны и города) сотрудника, ответственного за участие в конкурентных переговорах
14.	Сведения об аффилированных лицах
15.	Наименование, почтовый адрес, телефон и факс Инспекции Федеральной налоговой службы, в которой участник размещения заказа зарегистрирован в качестве налогоплательщика
16.	Вид системы налогообложения
17.	Применение ставки НДС 10%
18.	Применение освобождения от НДС

Участник размещения заказа

________________________________________________ _______________________

ФИО лица, имеющего право подписи подпись

Форма № 5.

4.4. Справка о перечне и объемах выполнения аналогичных договоров.

Приложение №4 к заявке на участие

в конкурентных переговорах

от «____»_____________ г.

№__________
Справка о перечне и объемах выполнения аналогичных договоров по открытым

конкурентным переговорам на выполнение ___________________________

[указывается наименование конкурентных переговоров]
Участник закупки: ________________________________

№П/п	Сроки выполнения (год и месяц начала выполнения – год и месяц фактического или планируемого окончания выполнения)	Заказчик (наименование, адрес)	Описание договора (объем и состав поставок, описание основных условий договора)	Сумма договора, руб.	Сведения о рекламациях по перечисленным договорам, процент завершенности выполнения
1.
2.
….
Итого, за полный год:					×
1.
2.
……
Итого, за полный год:					×
1.
2.
…..
Итого, за полный год:					×

_________________ ____________________________________

(подпись) (ФИО, подписавшего, должность)

МП
Инструкции по заполнению:

Участник указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и свой адрес;
Участник указывает перечень и годовые объемы выполнения договоров, сопоставляемых с предметом конкурентных переговоров;
Участник может самостоятельно выбрать договоры, которые, по его мнению, наилучшим образом характеризует его опыт;
Участник может включать и незавершенные договоры, обязательно отмечая данный факт и указав процент выполнения;
Участникам рекомендуется приложить копии отзывов об их работе, данные контрагентами.

Форма № 6.

4.5. Справка о текущей загруженности Участника (договорах, находящихся в исполнении).
Приложение №5 к заявке на участие

в конкурентных переговорах

от «____»_____________ г.

№__________

Справка о текущей загруженности Участника (о договорах находящихся на исполнении) по открытым конкурентным переговорам на выполнение ___________________________ [указывается наименование конкурентных переговоров]
Участник закупки: ________________________________

№П/п	Сроки выполнения (год и месяц начала выполнения – год и месяц фактического или планируемого окончания выполнения)	Заказчик (наименование, адрес)	Описание договора (объем и состав поставок, описание основных условий договора)	Сумма договора, руб.	Исполнение договора, %	Количество привлеченного основного персонала рабочих специальностей
№П/п		Заказчик (наименование, адрес)		Сумма договора, руб.	Исполнение договора, %	Собственного, чел.	Субподрядных организаций, чел.	Наименования привлеченных субподрядных организаций
1.						1.
2.						2.
….						….
Итого, за полный год:
1.						1.
2.						2.
Итого, за полный год:
1.						1.
2.						2.
…..						…..
Итого, за полный год:

_________________ ____________________________________

(подпись) (ФИО, подписавшего, должность)

МП
Примечание:

Участник указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и свой адрес;
Участник указывает перечень, сроки выполнения, суммы заключенных и незаконченных договоров, в том числе договоров субподряда;
Для основного персонала, привлеченного к выполнению договора, указать количество и объем загруженности.

Форма № 7.

4.6. Справка об участии в судебных разбирательствах.
СПРАВКА

об участии в судебных разбирательствах

Приложение №6 к заявке на участие в

конкурентных переговорах

от «____»_____________ г.

№__________

Участник__________________________

Год	Наименование организации, (другой стороны), истец/ответчик, основание и предмет иска	Оспариваемая сумма (текущая стоимость, рублей)	Решение в Пользу/ Против Участника

_____________________________ ___________________________________

(подпись) ФИО подписавшего, должность

МП
Примечание:

В данной форме, являющейся неотъемлемой частью заявки на участие в конкурентных переговорах, Участник указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и свой адрес;
Участник должен представить данные о своем участии в качестве ответчика, истца за последние три года.
Если Участник не участвовал в судебных разбирательствах, в таблице пишется «в судебных разбирательствах не участвовал».

Форма № 8.

4.7. Справка о наличии материально-технических ресурсах.
Приложение №7 к заявке на участие в

конкурентных переговорах

от «____»_____________ г.

№__________
СПРАВКА

О МАТЕРИАЛЬНО ТЕХНИЧЕСКИХ РЕСУРСАХ
Участник (Генподрядчик)_______________

Субподрядчики/соисполнители/субпоставщики: ________________________

№ П/п	Наименование МТР	Место нахождения	Марка	Основные технические характеристики	Право собственности или иное право (хозяйственного ведения, оперативного управления, № договора аренды, в случае аренды МТР)	Собственник (арендатор)

_________________________ _____________________________

(подпись) ФИО, подписавшего, должность
МП
Примечание:

В данной форме, являющейся неотъемлемой частью заявки на участие в конкурентных переговорах, Участник указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и свой адрес и адреса субподрядчиков (при их наличии);
В таблице указываются сведения только об основных машинах и механизмах специальных приспособлений и инструментов, которые будут применяться при выполнении работ согласно договору, с указанием работ в соответствии со структурой сводного сметного расчета (по главам). Обязательным является указание принадлежности МТР (подрядчик, субподрядчик аренда и т.п.), с учетом распределения выполнения объемов работ.

Форма № 9.

4.8. Справка о кадровых ресурсах.
Приложение №8 к заявке на участие в конкурентных переговорах

от «____»_____________ г.

№__________

СПРАВКА

о кадровых ресурсах

Участник (Генподрядчик)_______________

Субподрядчики/соисполнители/субпоставщики: ________________________

Таблица 1. Общая штатная численность

Штатный персонал	Генподрядчик		Субподрядчик/соисполнитель/субпостащик		Субподрядчик 2/ соисполнитель 2/субпостащик 2
Например……..	Общая численность	В т.ч. для работ по данному договору	Общая численность	В т.ч. для работ по данному договору	Общая численность	В т.ч. для работ по данному договору
Руководящий, чел.
Инженерно-технический, чел.
Рабочие и специалисты, в т.ч.:
Рабочие строительных специальностей 3- 6 разрядов, чел.
Электромонтажники-линейщики, чел.
Электромонтажники основного электротехнического оборудования, чел.
Электромонтажники оборудования вторичных коммутаций, в т.ч. релейщики и т.п., чел.
Наладчики, инженеры-наладчики, чел
Прочие специальности
ИТОГО:

*В Таблице 1 необходимо указать общее количество имеющегося на предприятии персонала согласно штатному расписанию, а также общее количество штатного персонала, планируемого к привлечению для выполнения работ по данному договору.
Примечания:

1. Участник указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и свой адрес, наименования (в т.ч. организационно-правовую форму) и адреса субподрядчиков. В таблице-1 данной справки указывается общая штатная численность всех сотрудников Участника и привлекаемых субподрядчиков.

1 2 3 4 5 6 7 8

Похожие:

	«Контейнерный терминал «нутэп» «Утверждено» Председатель закупочной комиссии ООО «ДелоПортс» Положением о закупках ООО «нутэп», утвержденным решением Совета директоров ООО «нутэп» 23. 12. 2016г		«Контейнерный терминал «нутэп» «Утверждено» Председатель закупочной комиссии ООО «ДелоПортс» Положением о закупках ООО «нутэп», утвержденным решением Совета директоров ООО «нутэп» 23. 12. 2015г
	«Контейнерный терминал «нутэп» «Утверждено» Председатель закупочной комиссии ООО «ДелоПортс» Положением о закупках ООО «нутэп», утвержденным решением внеочередного общего собрания участников ООО «нутэп» 19. 12. 2016г		«Контейнерный терминал «нутэп» «Утверждено» Председатель закупочной комиссии ООО «ДелоПортс» Заказчика тэм-2 №7405 в объёме: текущий ремонт (тр-1, тр-2), техническое обслуживание (то-2, то-3, то-5)
	«Контейнерный терминал «нутэп» «Утверждено» Председатель закупочной комиссии ООО «ДелоПортс» Заказчика тэм-2 №7405 в объёме: текущий ремонт (тр-1) и техническое обслуживание (то-2, то-3)		Настоящий контракт заключен между Обществом с ограниченной ответственностью...
	Регламентирует порядок проведения процедуры открытого запроса котировок цен Положением о закупках ООО «нутэп», утвержденным решением внеочередного общего собрания участников ООО «нутэп» 19. 12. 2016г		Техническое задание 35 основные сведения о закупке 36 общие сведения... Положением о закупках ООО «нутэп», утвержденным решением внеочередного общего собрания участников ООО «нутэп» 19. 12. 2016г
	Инструкция «О порядке оформления договоров на услуги, оказываемые... Ао «Первый контейнерный терминал» (далее по тексту Оператор) оказывает услуги по перевалке и хранению контейнеров, а также выполняет...		Реализация научных подходов при разработке дезинфицирующих средств М. К. Карабаев, директор тоо «Дезинфекционист-К», О. М. Хильченко, генеральный директор ООО «Мир дезинфекции», г. Москва, Т. В. Романова,...
	Ооо «Страховая компания «ЭчДиАй «Страхование» «утверждено» Генеральный директор Порядок вступления в силу и прекращения договора страхования. Сроки ответственности Страховщика		Инструкция о порядке приема и рассмотрения заявок на заключение договоров... Российской Федерации от 9 июля 2014 г. №182, Федеральным законом от 8 ноября 2007 г. N 261-фз "О морских портах в Российской Федерации...
	Техническое задание заказчик: ООО «Бурят-Терминал». Объем поставки Документация о закупке по лоту на поставку компьютерной техники для ООО «Бурят-Терминал»		Техническое задание на выполнение подрядных работ по текущему содержанию... Наименование объекта: подъездные железнодорожные пути необщего пользования ООО «Ставрополь Терминал» Буденновского и Светлоградского...
	У тверждаю: Генеральный директор ао «Гипротрубопровод» утверждено в установленном порядке По проведению конкурса – Реброва Татьяна Михайловна, контактный телефон +7-495-950-87-51, доб. 02-97		У тверждаю: Генеральный директор ао «Гипротрубопровод» утверждено в установленном порядке По проведению конкурса – Реброва Татьяна Михайловна, контактный телефон +7-495-950-87-51, доб. 02-97

Руководство, инструкция по применению

«Контейнерный терминал «нутэп» «Утверждено» Генеральный директор ООО «нутэп»

Наименование пункта

Похожие: