Договор №
Выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту транспортных холодильно-обогревательных установок: Термокинг, Кариер
г. Тюмень «___» __________ 2015г.
ОАО «Птицефабрика «Боровская», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора Несвата Е.Г., действующего на основании Устава с одной стороны, и ООО «Тюмтермотранс», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора Морозова Е.В., действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. «Заказчик» поручает, а «Подрядчик» принимает на себя обязательства выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту холодильно-обогревательных установок Термокинг, Кариер на транспортных средствах (далее ХОУ), принадлежащих «Заказчику».
2. Обязанности сторон
2.1. Подрядчик обязуется:
2.1.1. Выполнять работы по техническому обслуживанию, гарантийному ремонту и ремонту ХОУ «Заказчика», согласно Заявкам, оформляемым представителем «Заказчика» по образцу «Подрядчика», в соответствии с предписаниями завода изготовителя, согласно сервисной информации по техническому обслуживанию установок на транспортных средствах.
2.1.2. Сроки выполнения работ в каждом случае определяются заявками (заказ-нарядами) на выполнение работ, подписанными представителями сторон и не может превышать 2 (двух) рабочих дней с момента передачи транспортного средства «Подрядчику».
2.1.3. Обеспечивать «Заказчика» необходимыми для ХОУ оригинальными запасными частями и горюче-смазочными материалами.
2.1.4. Письменно информировать «Заказчика» о выполненных работах, нормах времени на проведение работ, действующих расценках на запасные части, ремонтные работы, и об их изменениях.
2.1.5.Принимать на ремонт вне очереди авторефрижераторы «Заказчика», если неисправность возникла в процессе перевозки скоропортящихся грузов, срочная выгрузка которых невозможна
2.2. «Заказчик» обязуется:
2.2.1. Оплачивать обслуживание, ремонт ХОУ и другие услуги «Подрядчика» в порядке, указанном в п..3 настоящего Договора.
2.2.2. Предоставлять ХОУ для выполнения работ строго в срок, согласованный обеими сторонами по конкретной Заявке.
2.2.3. Выполнять условия пребывания на территории сервисной станции, указанные в Заявке.
3. Порядок взаиморасчетов
3.1. Оплата «Заказчиком» услуг «Подрядчика» производится на основании оформленных сторонами Актов выполненных работ установленного образца и выставленных счетов, путем перечисления денежных средств на расчётный счёт «Подрядчика», с соблюдением правил, установленных нормативными актами РФ.
3.2. Оплата производится «Заказчиком» в течение 5 банковских дней с момента подписания сторонами акта выполненных работ.
3.3. При расчете стоимости работ по сервисному обслуживанию транспортных холодильно-обогре-вательных установок 1 норма/час оценивается в 1200,00 руб. без НДС.
3.4. При расчете стоимости работ по ремонту транспортных холодильно-обогревательных установок 1 норма/час оценивается в 1000 руб. без НДС.
3.5. Стоимость материалов и запасных частей определяется согласно ценовому листу (Приложение №1). Могут применяться материалы и запасные части Заказчика.
3.6. Общая сумма договора складывается из стоимости фактически выполненных работ и стоимости фактически используемых материалов, запасных частей и не может превышать 508475,00 (пятьсот восемь тысяч четыреста семьдесят пять) рублей 00 копеек НДС не облагается.
4. Ответственность сторон
4.1. Стороны несут взаимную ответственность в соответствии с Российским законодательством за ненадлежащее исполнение условий настоящего Договора.
4.2. «Подрядчик» несёт полную материальную ответственность за ущерб, причинённый имуществу «Заказчика» в период нахождения автотранспорта на территории «Подрядчика» по вине «Подрядчика».
4.3. За несоблюдение условий данного договора стороны несут ответственность в соответствии с действующим Российским законодательством.
4.4. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей в рамках настоящего Договора, если это явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, то есть обстоятельств, которые невозможно предусмотреть или предотвратить и которые делают невозможным исполнение настоящего Договора.
4.5. Гарантия на устанавливаемые узлы, детали, комплектующие, и выполненные работы предоставляются сроком до 90 (девяносто) дней с момента передачи автомобиля Заказчику, при условии соблюдения Заказчиком инструкции по эксплуатации ХОУ. Гарантия не распространяется на материалы и запчасти, предоставленные «Заказчиком».
5. Разрешение споров
5.1. Все споры по настоящему Договору разрешаются по взаимному согласованию путем переговоров.
5.2. В случае невозможности разрешения спора на основе взаимного согласия, каждая из Сторон вправе рассмотреть спор в арбитражном суде Тюменской области.
6. Срок действия договора
6.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует один календарный год.
6.2. Если ни одна из сторон не заявит о расторжении договора, он пролонгируется на следующий год с соблюдением принятых обязательств по настоящему договору.
6.3. Настоящий договор, может быть, расторгнут по взаимному соглашению сторон или в одностороннем порядке.
6.4. Сторона, расторгающая Договор, должна письменно уведомить об этом другую сторону в срок не менее чем за 30 календарных дней.
6.5. Неисполненные обязательства имеют силу вплоть до их исполнения независимо от даты окончания действия Договора.
7. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон
Подрядчик: Заказчик :
ООО «Тюмтермотранс» ОАО «Птицефабрика «Боровская»
625517, РФ, Тюменская область, 625504, Тюменская область,
Тюменский район, с. Мальково Тюменский район, п. Боровский,
улица Совхозная, д. 21, тел.925-277 улица Островского, дом 1а, р/сч 40702810400000606000 р/с 40702810567100042894
к/сч 30101810500000000674 к/с 30101810800000000651
в ООО КБ «Дружба» г. Тюмень в Западно-Сибирский банк ОАО «Сбербанка России»
БИК 047106730 г.Тюмень БИК 047102651
ИНН 7224026495 КПП722401001 ИНН/КПП 7224008030/722401001
8. Подписи сторон
«Подрядчик» «Заказчик»
_________________/ ____________/ __________________/Несват Е.Г./
М.П. М.П.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Договору № _________
от «__»__________2015г.
Стоимость материалов и запасных частей
п/н
|
Наименование, характеристики (предмета договора):
|
Единицы измерения (наименование по ОКЕИ)
|
Условное Количество
|
Цена за единицу, руб. без НДС
|
|
|
1
|
Сальник 05К (17-44740-00)
|
штука
|
1
|
13280
|
2
|
Насос топливный электрический (30-01108-12)
|
штука
|
1
|
14055
|
3
|
Соленоид (10-60018-00SV)
|
штука
|
1
|
27640
|
4
|
Виброопора нижняя (73-00096-00)
|
штука
|
1
|
560
|
5
|
Виброопора верхняя (73-00154-04)
|
штука
|
1
|
2320
|
6
|
Датчик всасывания (12-00283-00)
|
штука
|
1
|
7280
|
7
|
Датчик нагнетания (12-00309-04)
|
штука
|
1
|
5093
|
8
|
Датчик температуры ДВС (12-01145-04)
|
штука
|
1
|
4583
|
9
|
Фильтр - осушитель (14-00326-04)
|
штука
|
1
|
2800
|
10
|
Ротор испарителя (38-60013-08)
|
штука
|
1
|
154600
|
11
|
Соленоид (29-70206-00)
|
штука
|
1
|
24320
|
12
|
Ремень генератора (50-60434-00)
|
штука
|
1
|
1840
|
13
|
Ремень эл. двигателя/блок вентиляторов (50-60411-00)
|
штука
|
1
|
3520
|
14
|
Муфта сцепления (50-60196-00)
|
штука
|
1
|
63760
|
15
|
Виброгаситель нагнетания (73-60087-00)
|
штука
|
1
|
7280
|
16
|
Виброгаситель всасывания (73-60076-00)
|
штука
|
1
|
13920
|
17
|
Термостат (25-39236-01)
|
штука
|
1
|
3980
|
18
|
Приводные ремни (50-60411-51)
|
штука
|
1
|
7280
|
19
|
Фильтр воздушный (30-00426-20)
|
штука
|
1
|
2160
|
20
|
Фильтр масленый (30-60119-00)
|
штука
|
1
|
1040
|
21
|
Фильтр топливный (30-00302-00)
|
штука
|
1
|
1280
|
22
|
Ремень блок вентиляторов / эл. муфты (50-60288-07)
|
штука
|
1
|
2584
|
23
|
Ремень блок вентиляторов полуклиновой (50-60329-07)
|
штука
|
1
|
3729
|
24
|
Прокладка всасывания (17-10811-05)
|
штука
|
1
|
88
|
25
|
Прокладка нагнетания (17-21003-00)
|
штука
|
1
|
99
|
26
|
Ремень помпы (50-60197-06)
|
штука
|
1
|
1280
|
27
|
Труба выхлопная (76-61273-00)
|
штука
|
1
|
25680
|
28
|
Уплотнительное кольцо (17-44043-02)
|
штука
|
1
|
335
|
29
|
Втулка (48-60502-00)
|
штука
|
1
|
823
|
30
|
Ремкомплект 3-х ходового клапана (42-60013-00)
|
штука
|
1
|
2080
|
31
|
Кнопки дисплея (12-00307-50)
|
штука
|
1
|
24753
|
32
|
Обратный клапан (14-60026-01)
|
штука
|
1
|
6356
|
33
|
Катушка (22-60590-00)
|
штука
|
1
|
5588
|
34
|
Ресивер (65-60055-02)
|
штука
|
1
|
31240
|
35
|
3-х ходовой клапан (14-00180-02)
|
штука
|
1
|
84596
|
36
|
Вал вентилятора верхний (50-60390-00)
|
штука
|
1
|
19280
|
37
|
Вал вентилятора нижний (50-60342-00)
|
штука
|
1
|
41560
|
38
|
Крыльчатка (38-00576-00)
|
штука
|
1
|
10184
|
39
|
Муфта (50-60224-00)
|
штука
|
1
|
22620
|
40
|
Бак для хладона (65-60042-00)
|
штука
|
1
|
26080
|
«Подрядчик» «Заказчик»
_________________/Морозов Е.В./ __________________/Несват Е.Г./ М.П. М.П
|
