|
|
Утверждаю:
Первый заместитель генерального
директора - Технический директор
ООО «РН-Туапсинский НПЗ»
___________________ А. А. Гилев
«___»____________________2016г.
|
Техническое задание
На техническое обслуживание, ревизию и ремонт запорной арматуры объектов ООО «РН-Туапсинский НПЗ».
№
|
Наименование разделов
|
Содержание разделов
|
1
|
Основание для выполнения работ, услуг
|
Восстановление работоспособности запорной арматуры с целью проведения ревизии и создания обменного фонда запорной арматуры по объектам ООО «РН-Туапсинский НПЗ».
|
2
|
География расположения объекта
|
Краснодарский край, г. Туапсе ООО «РН-Туапсинский НПЗ»
|
3
|
Номенклатура запорной арматуры подлежащий техническому обслуживанию, ревизии и ремонту
|
Согласно перечня №1 запорной арматуры указанного в приложении к настоящему техническому заданию
|
4
|
Объем работ
|
Подготовка запорной арматуры к ремонту (пропарка, чистка) осуществляется Заказчиком.
|
Погрузка, разгрузка, транспортировка запорной арматуры с объектов Заказчика на ремонтную базу Подрядчика и на ремонтируемый объект Заказчика осуществляется Подрядчиком.
|
При техническом обслуживании, ремонте запорной арматуры произвести ее полную ревизию с составлением дефектной ведомости и заменой отбракованных деталей.
|
Обязательной замене подлежит комплект сальников/ манжет уплотнения штока, прокладки между корпусом и крышкой арматуры. Материал из ТРГ.
|
Произвести восстановление герметичности затвора до класса А по ГОСТ Р 54808-2011.
|
Произвести смазку резьб и узлов трения.
|
Провести дефектацию уплотнительных поверхностей фланцев запорной арматуры в соответствии с ГОСТ 12815...12822, ОСТ 26-07-238, ОСТ 26-07-239, ОСТ 26-07-240 и при необходимости произвести чистовую обработку по ГОСТ 2789-73
|
По окончании ремонта запорной арматуры произвести испытание по ГОСТ Р 53402-2009 с составлением акта согласно «Инструкции по ремонту запорной арматуры».
|
Вывоз запорной арматуры с ремонтной базы Подрядчика на объекты Заказчика осуществляется Подрядчиком.
|
5
|
Сроки выполнения работ
|
Перечень запорной арматуры № 1. Погрузка, разгрузка, транспортировка запорной арматуры на ремонтную базу Подрядчика, ремонт и испытание, транспортировка на ремонтируемый объект Заказчика осуществляется Подрядчиком в период с 01.10.2016 по 01.10.2017 (с учетом возможного изменения периода выполнения работ).
|
6
|
Оборудование, материалы и транспорт
|
Все запасные части, расходные материалы, оборудование и транспорт при ремонте запорной арматуры поставляются Подрядчиком и учитываются в стоимости работ.
Все отбракованные металлические узлы и детали запорной арматуры, указанные в дефектной ведомости, возвращаются Заказчику.
|
7
|
Техническая оснащенность
|
Наличие ремонтной базы и станочного оборудования по ремонту запорной арматуры (с подтверждением).
|
Достаточное наличие квалифицированного персонала для выполнения работ по предмету закупки (с подтверждением).
|
Наличие ОТК (с подтверждением).
|
Сварочное оборудование (с представлением копий свидетельств об аттестации). Сварочное оборудование должно быть аттестовано в соответствии с требованиями РД 03-614-03 «Порядок применения сварочного оборудования при изготовлении, монтаже, ремонте и реконструкции технических устройств для опасных производственных объектов».
|
Сварочные технологии должны быть аттестованы в соответствии с требованиями РД 03-615-03 «Порядок применения сварочных технологий при изготовлении, монтаже, ремонте и реконструкции технических устройств для опасных производственных объектов».
|
8
|
Гарантии выполненных работ
|
Гарантийный срок эксплуатации запорной арматуры со дня подписания акта приемки работ- 12 месяцев, гарантийная наработка- 500 циклов в пределах гарантийного срока эксплуатации.
Если в период гарантийного срока эксплуатации запорной арматуры обнаружатся скрытые недостатки, препятствующие нормальной его эксплуатации, или оборудование выйдет из строя по вине Подрядчика, то Подрядчик обязан устранить недостатки и отремонтировать оборудование за свой счет в согласованные Заказчиком сроки.
|
9
|
Требования к добровольному страхованию
|
Подрядчик обязан заключить на период проведения работ / оказания услуг, договоры добровольного страхования от несчастных случаев находящихся на территории Заказчика работников, со страховой суммой не менее 400 тыс. рублей, с включением в договор следующих рисков:
- смерти в результате несчастного случая;
Постоянной(полной) утраты трудоспособности в результате несчастного случая с установлением 1, 2, 3 групп инвалидности.
|
10
|
Требования к промышленной безопасности, охране труда и окружающей среде
|
Технические решения и мероприятия по охране труда, промышленной и пожарной безопасности должны соответствовать:
Федеральному закону «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;
Федеральному закону «Об основах охраны труда в Российской Федерации»;
требованиям Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств», утв. приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 11 марта 2013 г. № 96;
ПБЭ НП 2001 «Правила безопасной эксплуатации и охраны труда для нефтеперерабатывающих производств»;
«Правила противопожарного режима в Российской Федерации», утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390;
требованиям ПБ 09-596-03 «Правила безопасности при использовании неорганических жидких кислот и щелочей» (C 04.09.2014 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности
химически опасных производственных объектов», утв. Приказом Ростехнадзора от 21.11.2013 N 559);
- требованиям Санитарно-эпидемиологических правил «Гигиенические требования к организации технологических процессов, производственному оборудованию и рабочему инструменту» СП 2.2.2.1327-03, утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 23.05.03 г, и другим требованиям действующих норм и правил проектирования для химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств.
Подрядчик обязан обеспечить объект на время производства работ огнетушителями и средствами для оказания первой медицинской помощи. Персонал Подрядчика должен быть обеспечен средствами индивидуальной защиты и специальной одеждой, предусмотренными Типовыми отраслевыми нормами, утвержденными Постановлением Министерства труда и социального развития РФ №51 от 18.12.1998года.
Подрядчик на время выполнения работ на объекте обязан обеспечить производственный контроль за соблюдением требований промышленной безопасности и охраны труда, норм и правил природоохранного законодательства в соответствии с:
Федеральным законом №116 «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;
Трудовым кодексом РФ; Федеральным законом №7 «Об охране
окружающей среды»; Федеральным законом №69 «О пожарной безопасности»; «Правилами организации и осуществления производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности на опасном производственном объекте», утвержденными Постановлением Правительства РФ №263 от 10.03.1999года.
-Соблюдать требования Стандарта ОАО «НК «РОСНЕФТЬ» П4-05 СД-021.01. от 18.02.2008г. «Требования в области промышленной и пожарной безопасности, охраны труда и окружающей среды к организациям, привлекаемым к работам и оказанию услуг на объектах Компании и арендующим имущество Компании».
Соблюдать все требования, условия природоохранных мер и мероприятий, разработанных в ОАО «НК «Роснефть».
Наличие сертификации по системе менеджмента качества ISO 9001, экологической безопасности ISO 14001 и охраны труда OHSAS 18001.
|
11
|
Требования к расчету стоимости лота
|
Расчет стоимости лота, выполненный участником закупки, должен производиться базисно-индексным методом ТЕР 2001, с применением показателей ценообразования, не
выше указанных: ОЗП=14,75; ЭМ=7,18; МАТ – в текущем уровне согласно данным ГБУ КК «Управление ценообразования в строительстве».
При формировании стоимости оферты проектные сметы могут быть использованы только как вспомогательный материал в дополнение к техническому заданию и рабочей документации в части определения объемов работ, но не
являются обязательными и окончательными при формировании видов и стоимости работ.
подрядчик представляет (в составе оферты) подробный расчёт стоимости лота с указанием стоимости СМР, в том числе стоимость МТР поставки подрядчика (согласованную с Заказчиком). Командировочные расходы рассчитываются согласно Постановлению РФ №729 от 02.10.2002г.
В общую стоимость работ должны быть включены все затраты на весь комплекс работ, необходимых для выполнения ремонта запорной арматуры для объектов Заказчика.
|
12
|
Требования к качеству, конкурентоспособности и экологическим параметрам работ, услуг
|
Ремонтные работы выполнять в полном соответствии с инструкцией по ревизии и ремонту трубопроводной арматуры, на весь объём, запорной - регулирующей арматуры указанный в перечне №1.
Объемы работ по данному лоту являются неделимыми;
Наличие свидетельства (СРО) о допуске к работам на особо опасных объектах по предмету закупки и разрешения на выполнение функций генерального подрядчика с обозначением максимально допустимого финансового предела в размере не менее стоимости лота;
Обязательное прохождение аккредитации в случае ее отсутствия или предоставление письма о прохождении аккредитации на ООО "РН-ТНПЗ" или ОАО "НК "Роснефть" со сроком действия не менее 1,5 мес. от даты подачи первых частей заявок на участие в закупке.
Отсутствие предписаний со стороны органов государственного строительного контроля в течение последних 2 (двух) лет в отношении объектов, выполненных участником в качестве подрядчика; отсутствие в течение последних 2 (двух) лет случаев судебных разбирательств в качестве ответчика с ОАО «НК «Роснефть» или её дочерними обществами, исковые требования по которым были удовлетворены; отсутствие записи в реестре недобросовестных поставщиков в соответствии с 223-ФЗ
Наличие отзывов от сторонних заказчиков по качеству и ремонту объектов по предмету закупки на особо опасных производственных объектах (не менее 4-х).
Наличие опыта выполнения СМР по ремонту запорной арматуры на особо опасных производственных объектах не менее 3-х лет (предоставить референс-листы).
Отсутствие ведения претензионной работы и расторжения договорных отношений с ОАО «НК «Роснефть» и ее дочерними обществами в связи с невыполнением подрядчиком своих обязательств;
Соответствие заявки закупочной документации;
Выполнение работ собственными силами 100%;
Наличие достаточного для выполнения, в указанные заказчиком сроки, аттестованного, специализированного оборудования, материалов и специалистов, необходимых для выполнения работ, по предмету закупки. Наличие производственных площадей, необходимых для выполнения работ по предмету закупки.
Отсутствие кредиторской задолженности перед Компанией и ООО "РН-ТНПЗ" более 30%;
Готовность выполнять работы без авансирования.
Согласие с порядком оплаты выполненных работ – Оплата фактически выполненных работ производится «Заказчиком» в течение 60 календарных дней, но не ранее 45 календарных дней с даты подписания сторонами Акта приема-передачи выполненных работ;
Обеспечение обязательного выполнения требований охраны труда и промышленной безопасности в соответствии с действующими правовыми, законодательными и нормативными документами. Производство ремонтных, строительных, монтажных работ, связанных с применением грузоподъемных кранов и грузозахватных приспособлений, должно осуществляться в соответствии с требованиями правил устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов. При применении грузоподъемных кранов разрабатывается проект производства работ (технологическая карта). Леса, подмости и другие приспособления для выполнения работ на высоте должны быть изготовлены по типовым проектам, соответствовать требованиям ГОСТ 24258-88, ГОСТ 27321-87 иметь сертификат и(или) паспорт завода-изготовителя и взяты на инвентарный учет в организации владельца. Организация и проведение работ повышенной опасности проводить после оформления наряда-допуска с соблюдением требований действующих норм и правил в области промышленной безопасности и охраны труда (ТЗ, п.9) и разработанной на ООО «РН-ТНПЗ» нормативно-технической документации.
Подрядчик обязан при осуществлении ремонтных работ соблюдать требования закона и иных правовых актов об охране окружающей среды и о безопасности ремонтных работ.
Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за качество работ в соответствии с гражданским кодексом РФ и иными нормативными актами.
Подрядчик несет ответственность за выполнение ремонтных работ в соответствии со СН и П, ТУ, проектом в установленные сроки, за надлежащее качество этих работ, проведение индивидуальных испытаний смонтированного ими оборудования. Своевременное устранение недоделок, выявленных в процессе приемки ремонтных работ и комплексного опробования оборудования, своевременный ввод в действие производственных мощностей и объектов.
Качество выполненной подрядчиком работы должно соответствовать условиям договора, а при отсутствии или неполноте условий договора требованиям, обычно предъявляемым к работам соответствующего рода. Гарантия качества результата работы, распространяется на все, составляющее результат работы.
Если подрядчик не приступает своевременно к исполнению договора или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков.
Если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, заказчик вправе назначить подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от договора либо поручить исправление работ другому лицу за счет подрядчика, а также потребовать возмещения убытков.
Работы должны выполняться с соблюдением требований по охране окружающей среды, обязательной разработкой и согласованием с Заказчиком ППР и оформлением разрешительной документации (ордера и т.д.).
Подрядчик должен сохранять систему записей, которая предоставляла бы объективные свидетельства того, что требования контракта были выполнены. Подрядчик должен обеспечить, чтобы записи субподрядчика, относящиеся к контракту, были бы включены в данную систему. Все соответствующие записи должны быть доступными для аудита и просмотра Заказчиком в течение периода действия контракта и в течение семи лет после приемки.
Представить копии технических паспортов, аттестацию на основное и вспомогательное оборудование, планируемое к использованию при выполнении СМР.
Согласие со сроками выполнения работ.
В случае победы в закупке необходимым условием для заключения договора является наличие у Подрядчика расчетного счета в ОАО «Всероссийский банк развития регионов» (ОАО «ВБРР»).
|
13
|
Приложения
|
Перечень запорной арматуры № 1.
|
Начальник ОГМ А.М. Татауров
СОГЛАСОВАНО:
Главный механик Д.В. Тюкаев
|
