«Контейнерный терминал «нутэп» «Утверждено» Председатель закупочной комиссии ООО «ДелоПортс»

Скачать 1.21 Mb.

Название	«Контейнерный терминал «нутэп» «Утверждено» Председатель закупочной комиссии ООО «ДелоПортс»
страница	9/12
Тип	Документы

rykovodstvo.ru > Руководство ремонт > Документы

1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12

4.9. Справка об участии в судебных разбирательствах.

СПРАВКА

об участии в судебных разбирательствах

Приложение №7 к заявке на участие

в запросе предложений

от «____»_____________ г.

№__________

Участник__________________________

Год	Наименование организации, (другой стороны), истец/ответчик, основание и предмет иска	Оспариваемая сумма (текущая стоимость, рублей)	Решение в Пользу/ Против Участника

_____________________________ ___________________________________

(подпись) ФИО подписавшего, должность

МП
Примечание:

В данной форме, являющейся неотъемлемой частью заявки на участие в запросе предложений, Участник указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и свой адрес;
Участник должен представить данные о своем участии в качестве ответчика, истца за последние три года.
Если Участник не участвовал в судебных разбирательствах, в таблице пишется «в судебных разбирательствах не участвовал».

Форма №10.

4.9. Справка о текущей загруженности Участника (договорах, находящихся в исполнении).
Приложение №8 к заявке на участие

в запросе предложений

от «____»_____________ г.

№__________

Справка о текущей загруженности Участника (о договорах находящихся на исполнении) по открытому запросу предложений на выполнение работ___________________________ [указывается наименование запроса предложений]
Участник закупки: ________________________________

№П/п	Сроки выполнения (год и месяц начала выполнения – год и месяц фактического или планируемого окончания выполнения)	Заказчик (наименование, адрес)	Описание договора (объем и состав поставок, описание основных условий договора)	Сумма договора, руб.	Исполнение оговора, %	Количество привлеченного основного персонала рабочих специальностей
№П/п		Заказчик (наименование, адрес)		Сумма договора, руб.	Исполнение оговора, %	Собственного, чел.	Субподрядных организаций, чел.	Наименования привлеченных субподрядных организаций
1.						1.
2.						2.
….						….
Итого, за полный год:
1.						1.
2.						2.
Итого, за полный год:
1.						1.
2.						2.
…..						…..
Итого, за полный год:

_________________ ____________________________________

(подпись) (ФИО, подписавшего, должность)

МП
Примечание:

Участник указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и свой адрес;
Участник указывает перечень, сроки выполнения, суммы заключенных и незаконченных договоров, в том числе договоров субподряда;
Для основного персонала, привлеченного к выполнению договора, указать количество и объем загруженности.

Форма №11.
4.10. Справка о наличии материально-технических ресурсах.
Приложение №10 к заявке на участие

в запросе предложений

от «____»_____________ г.

№__________

СПРАВКА

О МАТЕРИАЛЬНО ТЕХНИЧЕСКИХ РЕСУРСАХ
Участник _______________

№ П/п	Наименование МТР	Место нахождения	Право собственности или иное право (хозяйственного ведения, оперативного управления, № договора аренды, в случае аренды МТР)	Собственник (арендатор)	Предназначение (с точки зрения выполнения договора)	Состояние

_________________________ _________________________________

(подпись) ФИО, подписавшего, должность
МП
Инструкции:

В данной форме, являющейся неотъемлемой частью заявки на участие в запросе предложений, Участник указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и свой адрес;
В данной справке перечисляются материально-технические ресурсы, которые Участник запроса предложений считает ключевыми и планирует использовать в ходе выполнения Договора (склады, транспортные средства, средства обеспечения условий хранения продукции в процессе перевозки, средства обеспечения условий хранения продукции в процессе перевозки, средства связи, компьютерной обработки данных и тому подобное).
Необходимо включить недвижимое имущество по фактическому адресу нахождения Участника (с указанием площади, состояния, а также находится ли данное имущество в непосредственной собственности Участника, или в аренде (долгосрочной аренде).

Форма №12.

4.11. Справка о кадровых ресурсах.
Приложение №11 к заявке на участие

в запросе предложений

от «____»_____________ г.

№__________

СПРАВКА

о кадровых ресурсах

Участник (Генподрядчик)_______________
Субподрядчики ________________________
Таблица 1. Основные кадровые ресурсы

№П/п	ФИО, год рождения специалиста	Образование (какое учебное заведение окончил, год окончания, полученная специальность)	Должность	Стаж работы в данной или аналогичной должности, лет

ГЕНПОДРЯДЧИК

Руководящее звено (руководитель и его заместители, главный бухгалтер, главный экономист, главный юрист)
1.
2.
3.
……
Специалисты (в том числе специалисты по продукции, менеджеры по закупкам, менеджеры по продажам, менеджеры по гарантийному обслуживанию)
1.
2.
3.
……
Прочий персонал (в том числе экспедиторы, водители, грузчики, охранники и т.д.)
1.
2.
3.
……

СУБПОДРЯДЧИК

Руководящее звено (руководитель и его заместители, главный бухгалтер, главный экономист, главный юрист)
1.
2.
3.
……
Специалисты (в том числе специалисты по продукции, менеджеры по закупкам, менеджеры по продажам, менеджеры по гарантийному обслуживанию)
1.
2.
3.
……
Прочий персонал (в том числе экспедиторы, водители, грузчики, охранники и т.д.)
1.
2.
3.
……

Таблица 2. Штатная численность персонала

Группа специалистов	Штатная численность, чел.
ГЕНПОДРЯДЧИК
Руководящий персонал
Инженерно-технический персонал
Рабочие и вспомогательный персонал
СУБПОДРЯДЧИК
Руководящий персонал
Инженерно-технический персонал
Рабочие и вспомогательный персонал

____________________ ____________________________________

(подпись) ФИО, подписавшего, должность
МП
Инструкции:

В данной форме, являющейся неотъемлемой частью заявки на участие в запросе предложений, Участник указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и свой адрес;
В таблице 1 данной справки перечисляются только те работники, которые будут непосредственно привлечены Участником запроса предложений в ходе выполнения Договора, включая субподрядчиков (при их наличии).

Подрядчик указывает персонал специальностей, который по его мнению, необходим для выполнения работ по объекту согласно договору, с указанием работ в соответствии со структурой сметного расчета (по главам). Обязательным является указание принадлежности персонала (подрядчик, субподрядчик), с учетом распределения выполнения работ.

По разделу «прочий персонал» можно не заполнять данные по образованию и стажу работы (знак «×»), или же можно ограничиться указанием общего числа работников данной категории.
В таблице 2 данной справки указывается в общем штатная численность всех специалистов, находящихся в штате Участника запроса предложений и субподрядчиков (при их наличии).
Данная форма заполняется как в случае привлечения Участником субподрядчиков, так и в случае если субподрядчики не привлечены; в последнем случае в таблицах приводятся слова «Субподрядчики не привлекаются».

Форма №13

1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Похожие:

	«Контейнерный терминал «нутэп» «Утверждено» Председатель закупочной комиссии ООО «ДелоПортс» Положением о закупках ООО «нутэп», утвержденным решением Совета директоров ООО «нутэп» 23. 12. 2016г		«Контейнерный терминал «нутэп» «Утверждено» Председатель закупочной комиссии ООО «ДелоПортс» Положением о закупках ООО «нутэп», утвержденным решением Совета директоров ООО «нутэп» 23. 12. 2015г
	«Контейнерный терминал «нутэп» «Утверждено» Председатель закупочной комиссии ООО «ДелоПортс» Положением о закупках ООО «нутэп», утвержденным решением внеочередного общего собрания участников ООО «нутэп» 19. 12. 2016г		«Контейнерный терминал «нутэп» «Утверждено» Председатель закупочной комиссии ООО «ДелоПортс» Заказчика тэм-2 №7405 в объёме: текущий ремонт (тр-1) и техническое обслуживание (то-2, то-3)
	«Контейнерный терминал «нутэп» «Утверждено» Генеральный директор ООО «нутэп» ...		Настоящий контракт заключен между Обществом с ограниченной ответственностью...
	Техническое задание 35 основные сведения о закупке 36 общие сведения... Положением о закупках ООО «нутэп», утвержденным решением внеочередного общего собрания участников ООО «нутэп» 19. 12. 2016г		Регламентирует порядок проведения процедуры открытого запроса котировок цен Положением о закупках ООО «нутэп», утвержденным решением внеочередного общего собрания участников ООО «нутэп» 19. 12. 2016г
	Председатель Закупочной комиссии Следующие условия проведения запроса предложений являются неотъемлемой частью настоящей Закупочной документации, уточняют и дополняют...		«утверждаю» Председатель закупочной комиссии Наименование закупки: Открытый запрос котировок в электронной форме без квалификационного отбора на право заключить договор на поставку...
	Председатель закупочной комиссии		Техническое задание заказчик: ООО «Бурят-Терминал». Объем поставки Документация о закупке по лоту на поставку компьютерной техники для ООО «Бурят-Терминал»
	Председатель закупочной комиссии 1-го уровня заместитель исполнительного директора по реализации Председатель закупочной комиссии 1-го уровня – заместитель исполнительного директора по реализации		Председатель закупочной комиссии 1-го уровня заместитель исполнительного директора по реализации Председатель закупочной комиссии 1-го уровня – заместитель исполнительного директора по реализации
	Председатель закупочной комиссии 1-го уровня заместитель исполнительного директора по реализации Председатель закупочной комиссии 1-го уровня – заместитель исполнительного директора по реализации		Председатель закупочной комиссии 1-го уровня заместитель исполнительного директора по реализации Председатель закупочной комиссии 1-го уровня – заместитель исполнительного директора по реализации

Руководство, инструкция по применению